Образец договора подряда по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

ДОГОВОР подряда по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

ДОГОВОР N ______

подряда по проведению комплекса мероприятий

для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

г. _______________ “___”________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________, действующ___ на основании ___________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________, действующ___ на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс мероприятий по продвижению услуг веб-сервера Заказчика в сети Интернет. Под комплексом мероприятий понимается рекламная кампания в сети Интернет, отвечающая параметрам и требованиям, изложенным в Приложении N 1 к настоящему Договору.

1.2. Распространение рекламы об услугах Заказчика проводится с учетом требований законодательства о рекламе.

1.3. Подрядчик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика (список прилагается), которые могли бы оказать влияние на результаты работ. Подрядчик гарантирует свою материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

1.4. Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика (____________). В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Подрядчика из расчета:

– проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;

– питание: ________ рублей за сутки.

1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, Подрядчик несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

2. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

2.1. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления средств на счет Подрядчика на основании счета, выставляемого Подрядчиком.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет _________ рублей, включая НДС __% – __________ рублей.

2.3. Работы оплачиваются Заказчиком в следующие сроки и в следующем порядке: ________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

– предоставить Подрядчику материалы и сведения, необходимые для проведения рекламной кампании в соответствии с Приложением N 1;

– назначить ответственное лицо для координации работ по данному Договору;

– утвердить представленный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору.

3.2. Подрядчик обязуется:

– начать рекламную кампанию в течение _____ рабочих дней после __________ (заключения договора, оплаты, предусмотренной п. 2.3 настоящего Договора);

– провести рекламную кампанию в соответствии с планом, разработанным Подрядчиком и утвержденным и подписанным Заказчиком;

– выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Приложением N 1 к настоящему Договору;

– в ____-дневный срок после завершения рекламной кампании представить на утверждение Заказчика акт сдачи-приемки работ с приложением отчета о результатах проведения рекламной кампании в сети Интернет, а также счет-фактуру, оформленный в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (пункты 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ).

3.3. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работы и обеспечивает Заказчику беспрепятственный доступ к работе в рабочее время для проверки хода и качества ее выполнения.

3.4. Подрядчик по требованию Заказчика обязан:

3.4.1. Представлять Заказчику материалы и документацию в электронном виде на магнитных носителях.

3.4.2. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации, по представляемым Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором материалам.

3.5. Заказчик вправе уточнять и корректировать желаемые результаты работ до их принятия Заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За несвоевременное начало рекламной кампании в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ___% от суммы произведенного платежа за каждый день просрочки, но суммарно не более ____%.

4.2. В случае задержки выполнения работы более чем на ____ дней Заказчик имеет право расторгнуть Договор и предъявить требование о возврате уплаченных Подрядчику денежных средств. Указанная сумма должна быть возвращена на счет Заказчика в течение ____ банковских дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора и требования о возврате денежных средств.

4.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере ____% с просроченной суммы за каждый день просрочки, но суммарно не более ____%.

4.4. В случае невозможности проведения рекламной кампании по определенным направлениям, указанным в Приложении N 1, Подрядчик возвращает Заказчику сумму денежных средств, предусмотренную на организацию работы в данном направлении, или, по согласованию с Заказчиком, перераспределяет данные средства на другие возможные направления рекламной кампании с предоставлением нового расчета, указанного в Приложении N 1 к настоящему Договору.

4.5. В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных последним абзацем п. 3.2 настоящего Договора, он обязан в течение ___ календарных дней с момента соответствующего обращения Заказчика уплатить Заказчику штраф в размере суммы налога на добавленную стоимость, на которую не были выписаны переданные Заказчику счет-фактура и акт. Это положение применяется и в случае, если счет-фактура или акт были составлены с ошибками и эти ошибки не были устранены Подрядчиком в ______-дневный срок с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, является штрафной и подлежит взысканию помимо убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны предпримут все возможные действия для разрешения всех возникающих споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров и консультаций.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, в том числе в отношении его исполнения, расторжения, прекращения и заключения, и которые не могут быть разрешены мирным путем, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые возникли после подписания настоящего Договора и наступление которых ни одна из Сторон не могла предотвратить любыми надлежащими мерами.

6.2. К событиям чрезвычайного характера относятся природные и промышленные катастрофы, пожары, наводнения, акты и действия государственных органов, военные действия, гражданские беспорядки, террористические акты и т.п. Забастовки персонала одной из Сторон не являются форс-мажорными обстоятельствами.

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящей статьи, Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее _____ рабочих дней извещает о форс-мажоре другую Сторону. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону права на освобождение от обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства, выдаваемые компетентными контрольными организациями или органами РФ в установленном порядке.

6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящей статьи, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более чем на срок ______ календарных месяцев.

6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше _____ календарных месяцев либо когда при их наступлении Сторонам становится очевидным, что они будут действовать дольше этого срока, Стороны обсудят возможности альтернативных способов исполнения Договора или прекращения его действия без возмещения убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

7.2. Настоящий Договор не может быть изменен или расторгнут без обоюдного письменного соглашения Сторон, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором.

7.3. Любая из подписавших настоящий Договор Сторон имеет право расторгнуть Договор до истечения его срока действия, указанного в п. 7.1 настоящей статьи, в случае, если одна из Сторон не выполняет либо ненадлежаще выполняет свои обязательства по Договору более ______ месяцев при условии письменного извещения другой Стороны о расторжении Договора не позднее чем за _____ дней.

7.4. При одностороннем расторжении Договора, кроме случаев, предусмотренных п. 7.2 настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне все понесенные ею расходы и убытки.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства, предусмотренные настоящим Договором, третьим лицам (третьей стороне), за исключением законных правопреемников Стороны, без письменного на то согласия другой Стороны.

8.2. После подписания настоящего Договора ссылки на имевшие место ранее переговоры и переписку по его заключению считаются недействительными, т.е. теряют силу.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х (двух) экземплярах.

8.4. Во всем остальном, что специально не урегулировано положениями и условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Переписка между Заказчиком и Подрядчиком, связанная с выполнением настоящего Договора, будет вестись в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8.6. Все Приложения и дополнения к настоящему Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, уполномоченными на то договаривающимися Сторонами.

8.8. Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в настоящем Договоре адресам Сторон.

Подрядчик обязуется.

Договор по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

Юристы сайта Правовед.ru составят договор по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом договора по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет бесплатно.

Посмотрите пример
документа перед обращением к юристам сайта!

3 Выберите юриста

Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!

2 Получите предложения

Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку

Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.

  • Строительство индивидуального жилого дома
  • Строительного подряда с физическим лицом
  • Между юридическим и физическим лицом
  • Договор подряда на выполнение работ
  • Проектных работ
  • Передачу научно-технической продукции
  • Банковской гарантии по договору подряда
  • Типовой договор подряда
  • Производство проектных и изыскательных работ
  • Субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
  • По строительству
  • Договор на выполнение работ
  • Строительно-отделочные работы
  • Капитальное строительство
  • Строительство жилого дома
  • Подрядных работ
  • Пошив костюма
  • И услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки
  • С временным трудовым (творческим) коллективом
  • С передачей оборудования для выполнения обязательств по договору безвозмездного пользования
  • Строительного подряда подрядчика с субподрядчиком
  • По устройству кровли
  • Проведение ремонтно-отделочных работ
  • Проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации
  • Изготовление и доставку деревянного сруба
  • Изготовление доставка и монтаж комплекта дачного дома
  • Строительство фундамента
  • По изготовлению пластиковых карт
  • По бурению скважин для воды
  • Ремонт отмосток жилого дома
  • Бытового подряда с использованием материалов заказчика
  • Уборка места захоронения
  • Монтаж пвх окон
  • Разработку сайта
  • Изготовление типового сайта
  • Устройство фундамента для индивидуального жилого дома
  • По производству конструкций и выполнение работ
  • Строительного подряда из материалов подрядчика
  • По дезинфекции, дезинсекции, дератизации
  • Разработка программных средств учебного назначения
  • Ремонт квартиры
  • Проведение работ по устройству фасада жилого дома
  • Производство и установка пластиковых окон
  • По шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Ремонт офисных помещений
  • Изготовления столешницы из искусственного камня
  • По расчету свайного поля и монтажу свайно-винтового фундамента в соответствии со сметой
  • О разработке шаблонов дизайна пользовательского интерфейса
  • Инвестирования
  • Ремонтно-строительные работы
  • Авторского надзора
  • Строительство дома из бруса
  • По организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов
  • Ландшафтные работы
  • Капитальный ремонт тепловых сетей
  • Предварительный договор инвестирования строительства жилого дома
  • Субподряда на строительство жилых домов
  • Строительство объекта
  • Производство ремонтно-строительных работ офисных помещений
  • О долевом участии в строительстве жилого дома с обязательным страхованием риска ответственности
  • Контракт на подряд
  • Строительного подряда для работы по капитальному ремонту
  • С оплатой по частям
  • Без права заказчика отказаться от исполнения договора в любое время
  • С твердой сметой, с условием о предоставлении материалов подрядчиком и заказчиком, контроль за расходованием материалов
  • С использованием материалов заказчика, заказчик не имеет права отказаться от принятия работ
  • Изготовление и установка пвх-профилей
  • Субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
  • Проектно-изысканных работ по землеустройству (внутрихозяйственное землеустройство)
  • Бытового подряда с использованием материалов подрядчика
  • По производству продукции
  • Временным творческим коллективом
  • Выполнение работ с использованием материала заказчика
  • Иждивением подрядчика
  • Разработка и обслуживание веб-сайта

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

Строительство дома из бруса.

Договор на оказание услуг по продвижению сайта

на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернет

«____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги:

l выполнить комплекс мероприятий по поддержанию, изменению и продвижению в сети Интернет web-сайта Заказчика, Url – адрес которого ________________________.

l по согласованию Сторон изменить текстовую и графическую информацию на сайте, с или без изменения структуры и дизайна сайта в целях продвижения веб – представительства Заказчика.

l создать условия и предпосылки, благодаря которым, Url – адрес заказчика размещается в первых десяти сайтах на первой странице поисковой системы Yandex по ключевым словам, определенных Заказчиком в п.3.2 настоящего Договора.

l удерживать раскрученные позиции в рамках первых десяти мест результата поиска (за исключением периода изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex).

l реагировать на изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex и принимать немедленные меры по оптимизации сайта под новый алгоритм. Срок оптимизации сайта (восстановления позиции сайта в рамках первых десяти мест результата поиска) не должен превышать ________ рабочих дней.

1.2. Оказание услуг осуществляется силами и техническими средствами Исполнителя. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц без согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия данных третьих лиц в полном объеме как за свои собственные.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

l качественно и в предусмотренные Договором сроки оказывать, предусмотренные настоящим Договором услуги.

l предоставить Заказчику по его требованию отчет об оказанных услугах на бумажном и электронном носителе.

2.2. Заказчик обязан:

l своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать услуги Исполнителя.

l по требованию Исполнителя предоставить информационные материалы, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору в срок, указанный в запросе Исполнителя. В случае не предоставления информационных материалов в срок, срок оказания услуг по данному запросу продлевается на время просрочки предоставления информационных материалов.

l гарантировать, что предоставляемые информационные материалы не обременены правами (требованиями) третьих лиц, а также, что Заказчик является правообладателем данных информационных материалов.

  1. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий день после получения предоплаты от Заказчика.

3.2. Исполнитель обязуется в течение ________ календарных дней осуществить вывод сервера Заказчика, Url – адрес которого ________________________, в сети Интернет в поисковой системе Yandex в первую десятку сайтов первой страницы выдаваемой поисковой системой по ключевым запросам:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается с даты заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из сторон.

3.4. По истечении каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

  1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________ рублей и включает в себя все расходы Исполнителя по выполнению работ оговоренных в п.1.1 настоящего договора.

5.2. В течение ________ дней после заключения договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю аванс в размере 100% от стоимости договора.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не оказания услуг Исполнителем в срок Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере ________% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более ________% от стоимости договора.

6.2. На усмотрение Заказчика, неустойка, может быть исключена дополнительным оказанием услуг Исполнителем, а именно: в случае не выполнение п.3.2 настоящего договора Исполнителем, Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные договором бесплатно, до момента появления веб-сайта Заказчика в первых десяти сайтах поисковой системы Yandex в соответствии с настоящим договором, либо выводом сайта в первую десятку выдачи Yandex по другому ключевому словосочетанию, утвержденному Заказчиком.

6.3. За просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ________% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после того, как ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с обоснованным расчетом пени, либо после того, как арбитражный суд вынесет решение присудить пени заинтересованной Стороне, если претензия не была выставлена или не признана Стороной, которой она была направлена.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.

6.6. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнителя отвечает за каждый случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.7. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.

6.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд ________________________. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора.

7.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства и иные документы уполномоченных органов.

7.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то любая из Сторон вправе направить заказным письмом другой стороне соглашение о расторжении данного договора с приложением акта сверки оказанных и оплаченных услуг по договору. В течение ________ рабочих дней после получения сообщения Сторона подписывает соглашение о расторжении договора или высылает мотивированный отказ от подписания. После подписания соглашения о расторжении ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

  1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации при этом, уведомив Исполнителя не позднее, чем за ________ дней до расторжения настоящего Договора.

8.2. В случае одностороннего отказа от настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные авансом денежные суммы за вычетом стоимости оказанных услуг уже произведенных Исполнителем до момента получения одной из Сторон извещения об отказе от исполнения договора.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

9.2. Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора являются таковыми только после подписания их Сторонами.

9.3. Исполнитель имеет право разместить ссылку на свой сайт с указанием видов работ.

9.4. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а равно в интересах третьих лиц деловую, коммерческую, техническую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также иные сведения, касающиеся деятельности Сторон, как в период действия настоящего Договора, так и в течение 3-х лет после его завершения.

Читайте также:  Могу ли я предъявить иск ИК, если осужденный уже отбывал там наказание?

9.5. Любые уведомления, направляемые любой Стороной, вручаются адресату лично или отправляются с курьером, по телексу, факсу, модему или заказным почтовым отправлением с подтверждением получения.

9.6. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

На усмотрение Заказчика, неустойка, может быть исключена дополнительным оказанием услуг Исполнителем, а именно в случае не выполнение п.

Договор на продвижение сайта

Договор об оказании услуг №0/00/00

ООО «Название фирмы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора, действующий на основании устава с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Мелихов Григорий Владимирович, действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по оптимизации и продвижению web-сайта Заказчика, находящегося по URL-адресу сайта (далее по тексту – Сайт), а также по размещению рекламы в Интернет, на условиях, предусмотренных настоящим договором и Приложением №1, являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Для настоящего договора Стороны договорились применять следующие определения:

«Оптимизация и продвижение сайта» – это комплекс мероприятий, осуществляемый Исполнителем через телекоммуникационную сеть Интернет. Включают в себя осуществляемые Исполнителем действия, направленные на повышение позиций Сайта в результатах поиска поисковых систем в случае ввода пользователями сети Интернет в строках поиска соответствующих систем одного из ключевых запросов (перечислены в Приложении №1 к настоящему договору). Такие действия включают в себя (но не ограничиваются ими): изменение текстов, заголовков и программного кода Сайта, размещение ссылок на Сайт на ресурсах Интернета.

«Поисковая система» – ресурс Интернет, расположенный по определённому URL-адресу (перечислены в Приложении №1 к настоящему договору), основная функция которого состоит в сборе, систематизации и выдаче по запросу информации о ресурсах Интернет, отвечающих определённому правилу запроса.

1.3. Отчетным периодом считается каждый месяц оказания услуг по настоящему договору, начиная со дня его подписания. Отчетным периодом также Стороны договорились считать дату получения Заказчиком отчета о выполнении Исполнителем промежуточного этапа.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к оказанию услуг в течение 2-х рабочих дней с момента поступления предоплаты согласно п.3.1 настоящего договора на расчетный счёт Исполнителя.

2.1.2. Согласовывать с Заказчиком вносимые визуальные изменения и изменения текстов на Сайте.

2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной в результате исполнения настоящего Договора, исключая всю общедоступную открытую информацию, содержащуюся на Сайте.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю техническую возможность редактирования HTML-кода отдельных страниц Сайта и настроек сервера, либо самостоятельно вносить необходимые изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующих указаний от Исполнителя.

2.2.2. Утверждать или корректировать изменения на Сайте вносимые Исполнителем не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя. В случае внесения Заказчиком изменений на Сайте, о которых Исполнитель не был поставлен в известность, Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнения своих обязательств по договору.

2.2.3. В течение срока действия договора обеспечивать работоспособность Сайта через Интернет и не менять доменное имя Сайта и URL-адреса его страниц.

2.2.4. Согласовывать с Исполнителем все вопросы, связанные с продвижением Сайта, в частности (но не ограничиваясь): сотрудничество с другими подрядчиками по продвижению Сайта (как текущее сотрудничество, так и предыдущее), размещение рекламы Сайта в Интернет, размещение ссылок на Сайт и на Сайте, установка, снятие и изменение настроек счетчиков посещаемости Сайта.

2.3. Оказание услуг по настоящему договору может производиться только в случае наличия у Заказчика одного сайта, в отношении которого Исполнитель оказывает услуги. Если Заказчик в течение срока действия договора решит создать и продвигать еще один или несколько сайтов, близких по тематике к текстам первого сайта, он обязан согласовать с Исполнителем все вопросы, связанные с созданием и продвижением новых сайтов.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется ежемесячно. Стоимость услуг Исполнителя в месяц составляет Цена рублей. Начиная с 1-го месяца по 6-й месяц включительно, ежемесячный размер оплаты за услуги не меняется, остается Цена рублей.

3.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит платеж за первый отчётный месяц в размере 100% суммы, указанной в п.3.1.

3.3. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента начала второго отчётного месяца Заказчик производит платеж за второй отчётный месяц в размере 100% суммы, указанной в п.3.1.

3.4. Оплата стоимости услуг за третий и последующие отчётные месяцы осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после окончания соответствующего отчётного месяца.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. По окончании каждого отчётного месяца Исполнитель направляет в адрес Заказчика:

4.1.1. Отчет о позициях Сайта в Поисковых системах.

4.1.2. Отчет о выполнении промежуточных работ.

4.1.3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по итогам месяца.

Документы отправляются на адрес электронной почты Заказчика, а также на его почтовый адрес.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать указанный акт либо предоставить претензии в письменном виде в тот же срок. В случае просрочки Заказчика в подписании акта или предоставлении претензий услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КАЧЕСТВО РАБОТЫ

5.1. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Сайта, а также за безопасность информации, которую Сайт содержит. Предметом услуг по договору определено продвижение Сайта, а не его обслуживание.

5.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору, Исполнитель освобождается от ответственности за ненадлежащее выполнения своих обязательств.

5.3. При невыполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1 — 3.4, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 100 % (сто процентов) от суммы месячной оплаты по настоящему договору.

5.4. В случае расторжения настоящего договора, а также в случае его прекращения по сроку, Исполнитель не гарантирует сохранение достигнутой позиции Сайта, существующей на момент действия договора. В случае изменения данной позиции Сайта Исполнитель не несет за это никакой ответственности.

5.5. Работы Исполнителя считаются выполненными в надлежащем качестве: в случае, если в период действия договора, в поисковой системе Сайт занимает позицию от 1 до 30, а также в случае, если по итогам месяца подписан акт выполненных работ, либо акт выполненных работ Заказчиком не подписан, однако возражения на его подписание от Заказчика не поступили.

6. ФОРС -МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора. К форс-мажору относятся: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, длительные отключения электропитания или доступа в Интернет. В случае возникновения форс-мажора установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.

6.2. К форс-мажору стороны договорились также отнести следующие обстоятельства: смена алгоритма поисковой машины Яндекса, Рамблер или Google, вирус на Cайте Заказчика, фильтр или блокировка (бан) поисковой системы, в случае если Сайт не работает на сервере.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 6 (шести) месяцев. Датой подписания Договора считается дата, указанная в его заголовке.

7.2. В случае если одна из Сторон письменно не уведомит другую сторону о прекращении действия договора за 5 календарных дней до его истечения, действие настоящего договора автоматически пролонгируется на тот же срок.

7.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии оплаты стоимости услуг за отчётный месяц, в котором производится расторжение.

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии уведомления Заказчика за 10 (десять) дней до даты расторжения.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимодействие Сторон в ходе исполнения Договора, осуществляется с использованием телефонной связи, электронной почты, а также почтового и курьерского сообщения.

8.2. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

8.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, становятся его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА»

Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии уведомления Заказчика за 10 десять дней до даты расторжения.

Договор на оказание услуг по комплексному продвижению интернет-сайта www. *****

Договор № ______________

на оказание услуг по комплексному продвижению

Интернет-сайта www. yoursite.ru

Санкт-Петербург

__ ____ 200_ г.

____________» _________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель без образования юридического лица
, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Терминология, используемая в Договоре:

1.1. Yandex, Rambler, Google, Yahoo, ***** – поисковые системы, служащие для поиска информации пользователем в глобальной сети Интернет.

1.2. FTP-доступ – доступ к исходным файлам сайта на сервере компании, размещающей данный сайт.

1.3. CMS-система – система комплексного управления сайтом.

1.4. Панель администрирования – панель управления сайтом.

1.5. TOP-10 – первые 10 мест в поисковой выдаче, которые находятся на 1-й странице поисковых систем Yandex, Rambler, Google, Yahoo, *****.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить комплекс услуг, направленных на комплексное продвижение Интернет-сайта www.yoursite.ru (далее Сайт) в первую десятку выдачи поисковых систем, указанных в п.1.1. настоящего Договора. Продвижение осуществляется по выбранным словам и словосочетаниям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.2. Работа Исполнителя включает в себя следующие этапы:

– подготовка Сайта к продвижению по выбранным словосочетаниям: внутренняя оптимизация Сайта;

– внешнее продвижение Сайта (формирование ссылочного окружения, регистрация Сайта в русскоязычных рейтингах, каталогах и поисковых системах, написание и размещение пресс-релизов и др.)

2.3. Результат работы – вывод Сайта Заказчика в ТОР-10 по словам/словосочетаниям, указанным в Приложении №1.

3. Стоимость работы и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается в сумме ___ ___ рублей (_______________________ тысяч рублей); НДС не облагается.

3.2. Оплата работ Заказчиком производится в три этапа:

3.2.1. Первый этап: аванс в размере __ ___ рублей (___________________ рублей) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора;

3.2.2. Второй этап: __ ___ рублей (___________________ рублей) по истечении __ (___________) календарных дней с момента подписания настоящего Договора, при условии подписания Сторонами Актов выполненных работ №1-3, указанных в п.4.1.1. и при условии выполнения п.4.1.2.

3.2.3. Третий этап: __ ___ рублей (___________________ рублей) по истечении __ (___________) календарных дней с момента подписания настоящего Договора, при условии подписания Сторонами Акта выполненных работ (п. 5.1.4) и при условии выполнения п.4.1.4.

3.3. Оплата производится Заказчиком в рублях на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Началом работ Исполнителя по комплексному продвижению Сайта считается дата списания __ %-ной предоплаты с расчетного счета Заказчика.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. выполнить работы на условиях, приведенных ниже в таблице:

Индексация Сайта в поисковых системах Yandex, Rambler, Google, Yahoo, ***** и других. Создание необходимого контента Сайта, оптимизированного под выбранные __ (______________) слова и словосочетания, внесенные в Приложение 1 настоящего Договора

В течение __ (____________) календарных дней с момента подписания настоящего Договора

Подписание двустороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ № 1

Полная поисковая оптимизация (SEO) Сайта по выбранным __ (_____________) словам и словосочетаниям, внесенным в Приложение 1 настоящего Договора

В течение __ (____________) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ № 1

Подписание двустороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ № 2

Ручная и полуавтоматическая регистрация Сайта в русскоязычных каталогах и рейтингах. Установка счетчиков посещаемости на всех страницах Сайта для анализа статистики продвижения Сайта

В течение __ (____________) календарных дней с момента подписания настоящего Договора

Подписание двустороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ № 3

Администрирование сайта (добавление новостей, обновление текстового и графического контента, техническая поддержка)

В течение всего срока действия настоящего Договора

Осуществление тематического и нетематического обмена ссылками. Написание и размещение тематических статей, деловых новостей и пресс-релизов о компании Заказчика на Интернет-ресурсах. Техническая поддержка Сайта. Еженедельный подробный отчет о проводимой работе

В течение всего срока действия настоящего Договора

4.1.2. В течение __ (______________) календарных дней со дня подписания Договора обеспечить попадание Сайта в TOP-10 по __ % ключевых слов (__ шт.), указанных в Приложении №1 к данному Договору.

4.1.3. В случае если Сайт в течение __ (______________) календарных дней со дня подписания Договора не попадает в ТОР-10 по __ % ключевых слов (__ шт.), Исполнитель продолжает работу над продвижением Сайта без оплаты второго этапа, указанного в п.3.2.2., до тех пор, пока результат не будет достигнут.

4.1.4. В течение __ (______________) календарных дней со дня подписания Договора обеспечить попадание Сайта в TOP-10 по __ % ключевых слов (__ шт.), указанных в Приложении №1 к данному Договору.

4.1.5. В случае если Сайт в течение __ (______________) календарных дней со дня подписания Договора не попадает в ТОР-10 по __ % ключевых слов (__ шт.), Исполнитель продолжает работу над продвижением Сайта без оплаты третьего этапа, указанного в п.3.2.3., до тех пор, пока результат не будет достигнут.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Увеличить срок выполнения этапа работ и всей работы в целом на количество дней простоя по вине Заказчика;

4.2.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору согласно п. 5.1. препятствует исполнению Договора Исполнителем;

4.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по данному Договору с письменного согласия Заказчика, при этом исключительные права Заказчика на Сайт не затрагиваются; перечень третьих лиц представлен в Приложении №2;

4.2.4. Ссылаться на продвигаемый Сайт с целью создания и предоставления своего портфолио;

4.2.5. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором располагается Сайт Заказчика.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Оплатить работу Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в разделе 3.2. данного Договора;

5.1.2. Предоставить Исполнителю список ключевых слов для продвижения в поисковых системах Yandex, Rambler, Google, Yahoo, *****.

5.1.3. Предоставить необходимые для работ исходные данные:

– FTP-доступ к Сайту;

– по письменному запросу Исполнителя – другие сведения, необходимые для качественного выполнения работ по продвижению Сайта.

5.1.4. Исполнитель поэтапно представляет Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу работ (в соответствии с п. 4.1.1) и после выполнения работ согласно пп. 4.1.2 и 4.1.4, которые должны быть подписаны последним в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его представления и переданы Исполнителю.

5.1.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ последний в указанный срок письменно извещает об этом Исполнителя. При этом сторонами составляется и подписывается Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом сроки выполнения отдельных этапов и всей работы в целом отодвигаются на время, затраченное на согласование данного акта и пересылку документации.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Изменить/дополнить количество продвигаемых слов и словосочетаний; при этом новые продвигаемые слова и словосочетания вносятся в Приложение к данному Договору;

5.2.2. Участвовать в разработке контента Сайта;

5.2.3. Вносить исправления в текстовый и графический контент Сайта;

5.2.4. Проверять ход и качество выполнения работ.

6. Сроки действия и порядок расторжения Договора

6.1. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор до истечения его срока действия, в случае если Заказчик не выполняет либо ненадлежаще выполняет свои обязательства по Договору более 2 (двух) месяцев при условии письменного извещения Заказчика о расторжении Договора не позднее чем за 10 (десять) дней.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «__» __________ 200_ г.

6.4. Если за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора Стороны не заявят о его расторжении, Договор считается продленным на год на тех же условиях.

7. Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Исполнителя:

7.1.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по данному Договору Исполнитель обязуется вернуть переведенные Заказчиком средства в размере оплаты за неоказанные услуги;

7.1.2. В случае задержки выполнения работы более чем на 10 (десять) дней Заказчик имеет право расторгнуть Договор и предъявить требование о возврате выплаченной суммы предоплаты. Указанная сумма должна быть возвращена на счет Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора и требования о возврате суммы предоплаты;

7.1.3. При изменении количества слов и/или словосочетаний обязанности Исполнителя не изменяются;

7.1.4. В случае исключения Сайта из баз данных той или иной поисковой системы Исполнитель обязуется в кратчайшие сроки создать Исполнителю новый сайт и вернуть его на статистические позиции, предшествовавшие попаданию в «черный список». Права на вновь созданный сайт остаются за Заказчиком;

7.1.5. При просрочке Исполнителем сроков работ в соответствии с пп. 4.1.2. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости первого этапа п. 3.2.1. за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанностей по настоящему Договору;

7.1.6. При просрочке Исполнителем сроков работ в соответствии с пп. 4.1.4. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости второго этапа п. 3.2.2. за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанностей по настоящему Договору.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от обязанностей по оплате по настоящему Договору.

8. Конфиденциальность

8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой Стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.2. Положения данного Договора и служебная информация, предоставленная Сторонами для выполнения Договора, являются конфиденциальными и не будут разглашаться Сторонами за исключением случаев и в целях, предусмотренных действующим законодательством РФ или по соглашению Сторон.

8.3. Все программные коды и используемые файлы автоматизирующих механизмов Сайта являются собственностью Заказчика, и их использование в любых целях без письменного разрешения Заказчика запрещено.

8.4. Стороны обязуются не распространять полученные конфиденциальные сведения и принимать разумные меры их защиты от несанкционированного распространения.

8.5. Факт существования данного Договора и наименование входящих в него услуг не являются конфиденциальной информацией.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения или иных чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по Договору, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме. Неуведомление другой Стороны лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

10. Особые условия

10.1. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ, согласованных в результате консультаций, путем составления дополнительных соглашений, объем и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены. Для фиксирования изменений и дополнений создается Дополнительное соглашение, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Обязанности Исполнителя по данному Договору могут быть изменены по договоренности Сторон при обязательном подписании Дополнительного соглашения.

10.3. Контент, компоновка, макет, структура, система навигации и программный код Сайта могут изменяться Исполнителем только после письменного согласования с Заказчиком.

Читайте также:  ПФР Иркутская область, Киренский район, Киренск, Коммунистическая ул., 40: официальный сайт, адрес, телефоны, часы работы

10.4. Стороны не принимают к рассмотрению претензии любых третьих лиц, связанные с исполнением настоящего Договора

10.5. Исходные данные предоставляются Заказчиком отдельным письмом, в котором содержатся следующие данные: Наименование домена (Сайта), FTP-доступ, Login, Password.

11. Прочие условия

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров и направления претензий. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. На момент подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.3. Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными частями и действительны только в том случае, если они зафиксированы в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Стороны договорились, что в случае, если Заказчик не представит Исполнителю подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения или мотивированный отказ подписать Акт в письменном виде с объяснением причины, услуги Исполнителя считаются оказанными Заказчику.

11.6. Договор имеет Приложение и Приложение , являющимися его неотъемлемой частью.

11.7. В случае если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будет считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность остальных положений.

11.8. Стороны обязаны в письменной форме сообщать другой Стороне обо всех изменениях в наименовании, в т. ч. организационно-правовой форме, юридического адреса и фактического местонахождения, ИНН, банковских и других реквизитов Стороны. Срок уведомления – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации указанных реквизитов.

1) Перечень слов и словосочетаний

2) Список исполнителей

12. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

В течение __ ____________ календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Предоставить Подрядчику материалы и сведения, необходимые для проведения рекламной кампании в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

3.1.2. Назначить ответственное лицо для координации работ по настоящему Договору.

3.1.3. Рассмотреть акт выполненных работ, представленный Подрядчиком (п.3.2.3 настоящего Договора), в течение дней со дня его получения и, при отсутствии возражений и замечаний к выполненным работам, подписать акт и направить один экземпляр Подрядчику.

3.1.4. Оплатить цену работ, выполненных Подрядчиком, в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Начать рекламную кампанию не позднее « » 2020 г.

3.2.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Договору.

3.2.3. В -дневный срок после завершения рекламной кампании представить на утверждение Заказчика акт выполненных работ, содержащий сведения о результатах проведения рекламной кампании в сети Интернет, а также счет-фактуру, оформленный в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работы и обеспечивает Заказчику беспрепятственный доступ к работе в рабочее время для проверки хода и качества ее выполнения.

3.4. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от условий настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

3.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.4.2. Соразмерного уменьшения цены работы.

3.5. В случае если недостатки не будут устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему Договору.

Образец договора подряда по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

Образец договора подряда по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет, заключаемый между юридическими и физическими лицами

по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

«____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс мероприятий по продвижению услуг веб-сервера Заказчика в сети Интернет, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы. Под комплексом мероприятий понимается рекламная кампания в сети Интернет, отвечающая параметрам и требованиям, изложенным в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Распространение рекламы об услугах Заказчика проводится с учетом требований законодательства о рекламе.

1.3. Подрядчик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика (список прилагается), которые могли бы оказать влияние на результаты работ . Подрядчик гарантирует свою материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

1.4. Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика (________________________________________________). В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Подрядчика из расчета:

l билеты: ________________________________________________;

l проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;

l питание: ________ рублей за сутки.

2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ________ рублей.

2.2. Цена работы, установленная п.2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение ________ дней со дня подписания акта выполненных работ (п.3.1.3 настоящего Договора).

2.3. Оплата цены работы по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставляемого Подрядчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Предоставить Подрядчику материалы и сведения, необходимые для проведения рекламной кампании в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

3.1.2. Назначить ответственное лицо для координации работ по настоящему Договору.

3.1.3. Рассмотреть акт выполненных работ, представленный Подрядчиком (п.3.2.3 настоящего Договора), в течение ________ дней со дня его получения и, при отсутствии возражений и замечаний к выполненным работам, подписать акт и направить один экземпляр Подрядчику.

3.1.4. Оплатить цену работ, выполненных Подрядчиком, в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Начать рекламную кампанию не позднее «___» _____________ 2018 г.

3.2.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Договору.

3.2.3. В ________-дневный срок после завершения рекламной кампании представить на утверждение Заказчика акт выполненных работ, содержащий сведения о результатах проведения рекламной кампании в сети Интернет, а также счет-фактуру, оформленный в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работы и обеспечивает Заказчику беспрепятственный доступ к работе в рабочее время для проверки хода и качества ее выполнения.

3.4. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от условий настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

3.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.4.2. Соразмерного уменьшения цены работы.

3.5. В случае если недостатки не будут устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работы , установленных Приложением №1 к настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере ________ рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного п.2.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ________% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны предпримут все возможные действия для разрешения всех возникающих споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров и консультаций.

5.2. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами мирным путем, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые возникли после подписания настоящего Договора и наступление которых ни одна из Сторон не могла предотвратить любыми надлежащими мерами.

6.2. К событиям чрезвычайного характера относятся природные и промышленные катастрофы, пожары, наводнения, акты и действия государственных органов, военные действия, гражданские беспорядки, террористические акты и т.п. Забастовки персонала одной из Сторон не являются форс-мажорными обстоятельствами.

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.2 настоящего Договора, Сторона незамедлительно, но не позднее ________ рабочих дней извещает о наступлении форс-мажорных обстоятельств другую Сторону. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Договору. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства, выдаваемые компетентными контрольными организациями или органами Российской Федерации в установленном порядке.

6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.2 настоящего Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более чем на срок ________ календарных месяцев.

6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше ________ календарных месяцев либо когда при их наступлении Сторонам становится очевидным, что они будут действовать дольше этого срока, Стороны обсудят возможности альтернативных способов исполнения Договора или прекращения его действия без возмещения убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его исполнения в полном объеме.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства, предусмотренные настоящим Договором, третьим лицам (третьей стороне), за исключением законных правопреемников Стороны, без письменного на то согласия другой Стороны.

8.2. После подписания настоящего Договора ссылки на имевшие место ранее переговоры и переписку по его заключению утрачивают силу.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х (двух) экземплярах.

8.4. Во всем остальном, что специально не урегулировано положениями и условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Все Приложения и дополнения к настоящему Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, уполномоченными на то договаривающимися Сторонами.

8.7. Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, должны посылаться Сторонами непосредственно друг другу по указанным в настоящем Договоре адресам Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Начать рекламную кампанию не позднее ___ _____________ 2018 г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.

3.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре.

3.1.4. Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет.

3.1.5. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет.

3.1.6. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, указанных в Приложении № к настоящему договору.

3.1.7. Оперативно производить разработку дополнительных модулей и изменение структуры сайта по требованию Заказчика.

3.1.8. Обновлять сайт по требованию заказчика не позднее одной недели с момента получения заявки, а также производить банерный обмен.

3.1.9. Передавать результат работы Заказчику на гибких дисках при каждом изменении сайта.

3.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику в срок до « » года необходимую документацию, материалы и информацию.

3.3.2. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.3.3. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.5. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик.

Договор на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернет

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Договор на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернет.

Договор на продвижение сайта (SEO-оптимизацию сайта) | Образец

Договор на продвижение сайта № 170/13

г. Барнаул «11» августа 2017г.

ООО «Компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Компания» в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора
    • 1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы:

по оптимизации и продвижению web-сайта Заказчика, находящегося по URL-адресу: www.site.ru в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Для настоящего Договора Стороны договорились применять следующие определения:

Оптимизация сайта — комплекс мер, направленных на приведение кода сайта и контента, содержащегося на сайте, к виду, рекомендуемому поисковыми системами.

Продвижение сайта — выведение сайта на лидирующие позиции в результатах поиска заданных поисковых систем по заданным ключевым словам, согласно Приложению № 2 настоящего Договора.

Повышение удобства использования сайта («юзабилити») – комплекс мер для повышения удобства использования сайта посетителями, увеличения количества просмотренных ими страниц и увеличения конверсии.

  1. Сроки исполнения обязательств

2.1. Стороны решили, что расчетным этапом (периодом) оптимизации и продвижения является период в 1 (Один) календарный месяц.

2.2. Оптимизация сайта Заказчика:

2.2.1. Исполнитель выполняет работы по оптимизации, указанные в пункте 2.1 Приложения №1 к настоящему Договору на протяжении 3 (Трех) календарных месяцев с момента заключения настоящего Договора в соответствии со списком ключевых словосочетаний, указанных в Приложении №2 настоящего Договора.

2.3. Продвижение сайта Заказчика:

2.3.1. Исполнитель выполняет работы по продвижению сайта Заказчика на протяжении 3 (Трех) календарных месяцев с момента заключения настоящего Договора в соответствии с Приложениями №1 и 2 настоящего Договора.

2.4. Повышение удобства использования сайта:

2.4.1. Исполнитель выполняет работы по повышению удобства использования сайта Заказчика на протяжении 3 (Трех) календарных месяцев с момента заключения настоящего Договора в соответствии с Приложением №4 настоящего Договора.

2.5. Порядок закрытия этапов работ:

2.5.1. По окончании каждого из этапов Исполнитель направляет в адрес Заказчика отчет о проделанных работах в соответствии с Приложением №3 настоящего Договора и акт выполненных работ.

2.5.2. Заказчик в пятидневный срок направляет в адрес Исполнителя подписанные акты или, в случае отказа от подписания актов, обоснованную претензию.

2.5.3. В случае неполучения Исполнителем в оговоренные в п.2.5.2. настоящего Договора сроки актов или претензии, работы считаются выполненными, а этап закрытым.

  1. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Ежемесячная стоимость работ по оптимизации, продвижению и повышению удобства использования сайта Заказчика с момента заключения настоящего Договора составляет ___________ руб. в месяц, НДС не облагается.

3.2. Платеж за работы Заказчик производит перед началом каждого расчётного периода на условиях 100% ежемесячной предоплаты. Допускается производить оплату перед началом расчётного периода сразу за несколько периодов вперед.

3.3. Заказчик производит оплату работ по Договору на основании счетов Исполнителя не позднее 3 (Трех) банковских дней со дня выставления счета. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя. На время оплаты счетов в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Исполнитель не прекращает работы по Договору.

3.4. Стоимость работ, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, может быть изменена Исполнителем с уведомлением Заказчика не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения. Изменение стоимости возможно в случаях значительного увеличения стоимости инструментов продвижения, а также при резком возрастании конкуренции по определенным ключевым словам или тематике сайта Заказчика. Указанное изменение должно быть четко аргументировано Исполнителем.

  1. Обязательства сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнять работы в полном объеме, предусмотренном Приложениями №1, №2 и №4 к настоящему Договору, представлять Заказчику отчеты о проделанных работах, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору, по окончанию каждого расчетного периода.

4.1.2. Не использовать запрещенные методы продвижения сайтов, перечисленные в Лицензии на использование поисковой системы Яндекс, находящейся по URL-адресу http://rules.yandex.ru/termsofuse.xml.

4.1.3. Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком и в счет стоимости настоящего Договора привлекать Подрядчиков для выполнения условий настоящего Договора. В этом случае Исполнитель несет ответственность за действия Подрядчиков как за свои собственные.

4.1.4. Предоставлять Заказчику информацию по написанию текстовых материалов для сайта: предполагаемое название и содержание статей, а также рекомендации и/или требования к написанию текстов для сайта.

4.1.5. Предоставлять Заказчику на утверждение все текстовые материалы, которые необходимо разместить на сайт для выполнения условий настоящего Договора.

4.1.6. По согласованию с Заказчиком или по рекомендации Заказчика вносить на сайт изменения, связанные с правкой текстового содержания страниц и незначительные правки в программном коде сайта с целью улучшения его качества, удобства для пользователей и/или по рекомендациям поисковых систем.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечивать бесперебойную работоспособность сайта, а именно: своевременно оплачивать хостинг и обслуживание доменного имени.

4.2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть и проверить все текстовые материалы, подготовленные Исполнителем для размещения на сайте. При необходимости – внести корректировки или предложить собственный текст на аналогичную тему.

4.2.2. Не вносить никаких изменений в код сайта, менять систему управления сайтом без согласования с Исполнителем в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2.3. Ни при каких условиях не изменять URL-адреса продвигаемых страниц сайта.

4.2.4. В течение всего срока действия настоящего Договора заранее уведомлять Исполнителя о действиях, влияющих на продвижение сайта Заказчика, таких, как: сотрудничество с другими Исполнителями по продвижению сайта, размещение рекламы сайта в Интернете, размещение внешних ссылок на сайт и на сайте Заказчика, установка, снятие и изменение настроек счетчиков посещаемости сайта Заказчика.

4.2.5. Оплатить Исполнителю работы, предусмотренные Разделом 1 настоящего Договора в размерах и в сроки, установленные Разделом 3 настоящего Договора.

4.2.6. Нести ответственность за аутентификационную информацию.

  1. Ответственность сторон

5.1. В случае невыполнения или частичного выполнения плановых работ по оптимизации, продвижению и повышению удобства использования сайта, предусмотренных Приложениями №1, №2 и №4 к настоящему Договору, при полном выполнении Заказчиком своих обязательств, отчетный период продлевается до полного выполнения работ Исполнителем. Причем, Исполнитель несёт ответственность за срыв сроков в размере 1 % (Одного) от ежемесячной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, за исключением случаев, когда задержка исполнения работ вызвана Заказчиком согласно Разделу 4.2. и/или форс-мажорными обстоятельствами.

  1. Конфиденциальность

6.1. Стороны признают, что в ходе исполнения настоящего Договора они будут иметь доступ к информации, которая является собственностью другой Стороны и необходима для выполнения обязательств по Договору.

6.2. В течение срока действия настоящего Договора, а также 3 (Трех) лет после окончания срока его действия, Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности информации, представляющей коммерческий или иной интерес для Сторон.

  1. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. К форс-мажору относятся: землетрясения, наводнения, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, удаление сайта из поискового индекса вследствие недоступности хостинга для робота поисковой системы, окончания делегирования доменного имени, ошибок в программном обеспечении сайта; вирусные атаки дестабилизирующие работу сайта, а также размещение вредоносного кода на страницах сайта Заказчика. В случае возникновения форс-мажора установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют возникшие обстоятельства.

  1. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия между сторонами должны решаться путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

  1. Срок действия договора, основания и порядок его прекращения
Читайте также:  Немедленное исполнение судебного решения в гражданском процессе

9.1. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В таком случае Заказчик направляет в адрес Исполнителя письменное уведомление, с момента получения которого, Исполнитель приостанавливает работы.

9.3. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель обязан вернуть Заказчику оплаченный аванс, относящийся к следующему (следующим) за датой расторжения Договора расчётному периоду (периодам), в случае, если Заказчик производил оплату сразу за несколько периодов вперёд, согласно пункту 3.2. настоящего Договора.

9.4. Настоящий Договор может быть продлен по окончании срока действия при обоюдном согласии Сторон, оформленном письменно в виде Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания.

  1. Дополнительные условия

10.1. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, становятся его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3. Стороны согласились с тем, что Договор и дополнения к данному Договору,
заключенные посредством факсимильной и/или электронной связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами.

10.4. Стороны договорились с тем, что факсимильная и/или электронная копия акта выполненных работ, подписанная обеими сторонами, является документом, имеющим юридическую силу.

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

Договор на продвижение сайта

По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести SEO продвижение сайта заказчика ____________, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Договор на выполнение комплекса работ по продвижению продуктов заказчика

Все текстовые и графические файлы Заказчик предоставляет на магнитных носителях на CD и их копия на бумажном носителе.

Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме ________ тыс.р.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работы, установленных Приложением 1 к настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере рублей за каждый день просрочки.

Спасибо!

Ваша заявка отправлена.

Любое коммерческое предприятие в век информационных технологий заинтересовано в том, чтобы максимально использовать возможности по привлечению клиентов. С развитием сети Интернет возникают новые способы продвижения и рекламы продукции. И ни для кого не секрет, что вывести свой сайт в лидеры сейчас пытаются миллионы компаний по всему миру. Конечно, возможен вариант, что при правильной политике и только Вашей поддержке, ресурс сам приобретет необходимый рейтинг и поднимется в ТОП поисковиков. Но это займет гораздо больше времени и сил, чем если бы Вы отдали продвижение сайта профессионалам. Но как не ошибиться с исполнителем работ по продвижению сайта – об этом и пойдет сейчас речь.

попросить рыбу Договора типовой Договор и дать прочитать ее юристу а если получится предоставить данный Договор еще и вашему it-специалисту, то это будет просто замечательно.

Образец договора подряда по проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети Интернет

«___» _ ___ 20 20 г.

___________________ в лице _ _ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО « » в лице _, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги:

l выполнить комплекс мероприятий по поддержанию, изменению и продвижению в сети Интернет web-сайта Заказчика, Url – адрес которого https ://сайт. ru /

l по согласованию Сторон изменить текстовую и графическую информацию на сайте, с или без изменения структуры и дизайна сайта в целях продвижения веб – представительства Заказчика.

l создать условия и предпосылки, благодаря которым, Url – адрес заказчика размещается на первой странице поисковой системы Yandex по ключевым словам, определенных Заказчиком в п.3.2 настоящего Договора.

l удерживать раскрученные позиции в рамках первых десяти мест результата поиска (за исключением периода изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex).

l реагировать на изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex и принимать немедленные меры по оптимизации сайта под новый алгоритм.

l написание трех тематических статей с кол-вом символов не менее 4000 ед.

1.2. Оказание услуг осуществляется силами и техническими средствами Исполнителя. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц без согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия данных третьих лиц в полном объеме как за свои собственные.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

l качественно и в предусмотренные Договором сроки оказывать, предусмотренные настоящим Договором услуги.

l предоставить Заказчику по его требованию отчет об оказанных услугах на бумажном и электронном носителе.

2.2. Заказчик обязан:

l своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать услуги Исполнителя на расчетный счет ИП.

l по требованию Исполнителя предоставить информационные материалы, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору в срок, указанный в запросе Исполнителя. В случае не предоставления информационных материалов в срок, срок оказания услуг по данному запросу продлевается на время просрочки предоставления информационных материалов.

l гарантировать, что предоставляемые информационные материалы не обременены правами (требованиями) третьих лиц, а также, что Заказчик является правообладателем данных информационных материалов.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий день после получения предоплаты от Заказчика.

3.2. Исполнитель обязуется в течение 240 календарных дней осуществить вывод сервера Заказчика, Url – адрес которого https ://сайт. ru / , в сети Интернет в поисковой системе Yandex на первую страницу выдаваемой поисковой системой по высокочастотным ключевым запросам (Приложение № 1)

3.2.1. Исполнитель обязуется в течение 150 календарных дней осуществить вывод сервера Заказчика, Url – адрес которого https ://сайт. ru / , в сети Интернет в поисковой системе Yandex на первую страницу выдаваемой поисковой системой по среднечастотным ключевым запросам (Приложение № 2)

3.2.2. Исполнитель обязуется в течение 90 календарных дней осуществить вывод сервера Заказчика, Url – адрес которого https ://сайт. ru / , в сети Интернет в поисковой системе Yandex на первую страницу выдаваемой поисковой системой по низкочастотным ключевым запросам (Приложение № 3)

3.3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается с даты заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из сторон.

3.4. По истечении каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет рублей и включает в себя все расходы Исполнителя по выполнению работ оговоренных в п.1.1 настоящего договора.

5.2. В течение 1 дней после заключения договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в размере 100% от стоимости договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 5% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после того, как ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с обоснованным расчетом пени, либо после того, как арбитражный суд вынесет решение присудить пени заинтересованной Стороне, если претензия не была выставлена или не признана Стороной, которой она была направлена.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.

6.4. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнителя отвечает за каждый случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.5. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.

6.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд . При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора.

7.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства и иные документы уполномоченных органов.

7.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то любая из Сторон вправе направить заказным письмом другой стороне соглашение о расторжении данного договора с приложением акта сверки оказанных и оплаченных услуг по договору. В течение 10 рабочих дней после получения сообщения Сторона подписывает соглашение о расторжении договора или высылает мотивированный отказ от подписания. После подписания соглашения о расторжении ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации при этом, уведомив Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до расторжения настоящего Договора.

8.2. В случае одностороннего отказа от настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные авансом денежные суммы за вычетом стоимости оказанных услуг уже произведенных Исполнителем до момента получения одной из Сторон извещения об отказе от исполнения договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

9.2. Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора являются таковыми только после подписания их Сторонами.

9.3. Исполнитель имеет право разместить ссылку на свой сайт с указанием видов работ.

9.4. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а равно в интересах третьих лиц деловую, коммерческую, техническую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также иные сведения, касающиеся деятельности Сторон, как в период действия настоящего Договора, так и в течение 3-х лет после его завершения.

9.5. Любые уведомления, направляемые любой Стороной, вручаются адресату лично или отправляются с курьером, по телексу, факсу, модему или заказным почтовым отправлением с подтверждением получения.

9.6. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ru , в сети Интернет в поисковой системе Yandex на первую страницу выдаваемой поисковой системой по низкочастотным ключевым запросам Приложение 3.

Договор № 10/12/08/ТП на техническое обслуживание и поддержку сайта.

г. ___________________ “___” ________ 200_ г.

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию и поддержке сайта:_____________________________.
1.2. Суммарно за каждый календарный месяц объем работ не должен превышать ___ рабочих часов.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Сообщить Заказчику в течение 3-х рабочих дней и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
• несоответствия предоставленных Заказчиком исходных данных, необходимых для нормальной работоспособности информационного ресурса, неверности кодов доступа, непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или иной технической документации;
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Договора;
• иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность её выполнения.
2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
2.3. За сделки, совершаемые с использованием информационного ресурса Заказчика, Исполнитель ответственности не несёт.
2.4. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг Заказчику третьих лиц (соисполнителей). При этом все права и обязанности перед Заказчиком по настоящему Договору остаются за Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Консультирование Заказчика по всем вопросам, касающимся функционирования и развития сайта (с 10.00 до 19.00 по рабочим дням).
3.2. Корректировка и внесение изменений в структуру сайта (добавление новых разделов), не влекущих за собой кардинального пересмотра всей структуры сайта. В том числе разработка, установка (снятие) со страниц сайта внутренних рекламных объявлений и баннеров.
3.3. Внесение изменений в текстовое наполнение сайта, размещение текстовой и графической информации, экранная типографика.
3.4. Контроль работоспособности технологической площадки (хостинга) и сайта Заказчика, при необходимости перенос сайта на другой хостинг.
3.5. Контроль безопасности сайта Заказчика и восстановление сайта из резервной копии в случае сбоя.
3.6. Информирование Заказчика о появлении новых возможностей, сервисов в области разработки сайтов.
3.7. Исправление ошибок в статьях, возникших как по вине Заказчика, так и по вине Исполнителя.
3.8. Добавление новых модулей, равно как и внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, служит предметом отдельного договора на основании отдельного ТЗ и требует дополнительной оплаты сверх суммы ежемесячной фиксированной оплаты.

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2. Заказчик имеет право предоставить Исполнителю необходимые для работ материалы и информацию, соответствующие законодательству Российской Федерации об авторских и смежных правах, средствах массовой информации. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, по запросу Исполнителя предоставить документы на право использования торговых марок Заказчиком, сертификаты и лицензии на товары и услуги Заказчика, информация о которых размещается в сети Интернет Исполнителем.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется предоставлять материалы для размещения на сайте согласно «Требованием к предоставлению материалов», Приложение №1 настоящего договора.
5.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступ к программному коду информационного ресурса и его базам данных, а также иные материалы, необходимые для внесения в него необходимых обновлений и дополнений.
5.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать работы и услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4. Принять от Исполнителя выполненные работы по акту приема-сдачи работ. При получении от Исполнителя акта приема-сдачи работ Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней подписать акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работы в письменной форме.
5.5. В случае не подписания Заказчиком в установленные в настоящем пункте сроки акта приема-сдачи работ и не направлении Исполнителю мотивированного отказа от приемки работы в письменной форме, работа считается принятой и должна быть оплачена Заказчиком.
5.6. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в разделе 3 настоящего договора. Дополнительные работы по обслуживанию и поддержке интернет-сайта проводятся по мере необходимости. Для проведения дополнительных работ согласовываются и оформляются в письменном виде Дополнительное соглашение, Техническое Задание и смета, которые должны быть подписаны обеими сторонами.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ.
6.2. Общая стоимость работ составляет 6.000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек за календарный месяц, НДС не облагается.
6.3. Оплата работ Исполнителя производится согласно выставляемым Заказчику счетам в течение трех банковских дней со дня выставления счета. Окончание работ по каждому календарному месяцу подтверждается Актом приемки-сдачи работ.
6.4. По каждому Дополнительному соглашению, Техническому Заданию и смете (п. 3.8) Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости работ, согласно утвержденной смете. Окончательный расчет производится после окончания работ на основании Акта приемки-сдачи работ.
6.5. Исполнитель не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.
6.6. Цены на выполняемые Исполнителем работы являются договорными и изменению в одностороннем порядке не подлежат.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Заказчик обязан оплатить работу Исполнителя. В случае отказа Заказчика от оплаты работы Исполнителя, последний имеет право требовать возмещения расходов, связанных с обслуживанием и поддержкой интернет-сайта.
8.2. Исполнитель не отвечает за точность, достоверность, качество и содержание информационных материалов Заказчика, размещаемых Исполнителем в сети Интернет в соответствии с настоящим Договором.
8.3. Исполнитель не отвечает за ущерб, прямой или косвенный, понесенный третьими лицами в результате размещения на информационном ресурсе информации, предоставленной Заказчиком.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за сложности, возникающие у Заказчика в использовании услуг Исполнителя, вызванные низким качеством линий и каналов связи, предоставленных Заказчику третьими лицами, применением нелицензионного программного обеспечения (включая прикладные программы, не используемые непосредственно для работы с сетью Internet).
8.5. В случаях, прямо не указанных в настоящем Договоре, за не выполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.
8.6. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Заказчиком информации.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате внесения (изменения) информации на информационном ресурсе, предоставляемой Заказчиком.
8.8. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы.
8.9. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код информационного ресурса, Исполнитель ответственности за работоспособность информационного ресурса не несёт.
8.10. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах порядочности, партнерства и доверия.
8.11. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к соглашению, через Арбитражный суд г.Москва в соответствии с Российским законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
9.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 (один) месяц. В том случае, если Договор расторгается до завершения работ по ТЗ, взаиморасчеты между сторонами определяются Дополнительным соглашением.
9.3. Сроки действия Договора могут сдвигаться в случае объективных причин, признаваемых обеими сторонами.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде Приложений. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Каждая сторона имеет подлинный экземпляр. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

к Договору 10 12 08 ТП на техническое обслуживание и поддержку сайта.

Ссылка на основную публикацию